Договор подряда на монтаж оборудования

бухгалтер

Договор подряда на монтаж оборудования

Образец договора подряда на монтаж оборудования. По договору Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика работу по монтажу оборудования на условиях, указанных в настоящем Договоре, обязуется монтировать для Заказчика определенное оборудование и сдать работы о монтаже по акту сдачи-приемки выполненных работ

подряда на монтаж оборудования

г. ___________ «___»___________ _____ г.

_______________________________________, в лице ______________________,

(наименование организации/Ф.И.О.) (должность, Ф.И.О.)

действующ__ на основании _______________________________________, именуем__

(Устава, доверенности, паспорта)

в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________________,

в лице ___________________, действующ___ на основании ____________________,

(должность, Ф.И.О.) (Устава, доверенности,

именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика работу по монтажу оборудования на условиях, указанных в настоящем Договоре. Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в порядке и в сроки, оговоренные Сторонами в настоящем Договоре.

1.2. Подрядчик обязуется монтировать для Заказчика следующее оборудование: __________________________________. Оборудование принадлежит Заказчику на праве ________________________________, что подтверждается _______________________________.

1.3. Монтаж оборудования производится на территории Заказчика по адресу: _______________________________.

1.4. Подрядчик обязуется выполнить работу, указанную в п. 1.2 настоящего Договора, своими силами без привлечения третьих лиц.

(Вариант. Подрядчик может привлекать третьих лиц для выполнения задания Заказчика. В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за действия третьих лиц.)

1.5. Срок монтажа оборудования составляет __________________________.

1.6. Подрядчик гарантирует, что имеет необходимые знания, квалификацию и разрешение на осуществление работ, что подтверждается ___________________________.

2. Обязанности Сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Осуществить монтаж оборудования, указанного в п. 1.2 настоящего Договора, в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать результат Заказчику по акту сдачи-приемки выполненных работ.

2.1.2 (с учетом п. 1.4 Договора). Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему Договору, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ (в случае привлечения третьих лиц).

2.1.3. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта, на котором производятся работы.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Предоставить Подрядчику все необходимые для осуществления работ документы, разрешения, пропуска и оборудование.

2.2.2. Принять результат работ в течение _______ (_________) рабочих дней с момента извещения его Подрядчиком о завершении работ, подписать акт сдачи-приемки выполненных работ либо предоставить обоснованный отказ от приемки результата работ с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения.

2.2.3. Оплатить Подрядчику работу в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

3. Стоимость работ и порядок оплаты

3.1. За выполнение всех работ, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, Заказчик обязуется выплатить Подрядчику вознаграждение в размере ______ (_________) рублей.

3.2. Стороны договорились о следующем способе и порядке выплаты вознаграждения: ____________________________________.

3.3. Заказчик обязуется выплатить вознаграждение в течение ______ (_________) рабочих (банковских) дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. Ответственность Сторон

4.1. За нарушение Сторонами сроков исполнения обязательств по Договору виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере _______% от суммы, указанной в п. 3.1 Договора, за каждый день просрочки.

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон иных обязательств по настоящему Договору виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки, включая упущенную выгоду.

Читать еще:  Требования к уставу образовательной организации 2018

4.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

5. Действие непреодолимой силы (форс-мажор)

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

5.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

5.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой Стороне.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все разногласия и споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в установленном законом порядке.

7. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

Работы по настоящему Договору должны быть выполнены и результат передан Заказчику не позднее «___»____________ ____ г.

7.2. Настоящий Договор прекращается досрочно:

— по соглашению Сторон;

— иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

8. Заключительные положения

8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

8.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

8.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:

8.5.1. Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение N __).

9. Адреса и реквизиты Сторон

(наименование юридического лица) (наименование юридического лица)

Юридический/почтовый адрес: _______ Юридический/почтовый адрес: ________

ИНН/КПП ___________________________ ИНН/КПП ____________________________

ОГРН ______________________________ ОГРН _______________________________

Телефон: _________ Факс: __________ Телефон: ________ Факс: ____________

Адрес электронной почты: __________ Адрес электронной почты: ___________

Банковские реквизиты: _____________ Банковские реквизиты: ______________

Адрес: ____________________________ Адрес: _____________________________

Паспортные данные: ________________ Паспортные данные: _________________

Телефон: __________________________ Телефон: ___________________________

Адрес электронной почты: __________ Адрес электронной почты: ___________

Счет _____________________________) Счет ______________________________)

Причастия, образованные от глагола “являться”, в зависимости от рода и падежа имеют разные окончания. Чтобы правильно написать слово нужно определить род и падеж существительного, с которым употребляется причастие. Правильное написание причастия можно проверить по таблице приведенной в конце статьи.

Правильно

Являющимся – причастие “являющийся” в творительном падеже мужского и среднего рода и в дательном падеже множественного числа, пишется через букву “и”.
Мы гордимся победителем, являющимся нашим воспитанником.
Движение производится колесом, являющимся ведущим в данном случае.
Выплаты производятся всем людям, являющимся членами нашего фонда.

Являющемся – причастие “являющийся” в предложном падеже мужского и среднего рода, пишется через букву “е”.
О солдате, являющемся агентом, слухи пошли очень быстро.
Рассказ шёл о солнце, являющемся, по мнению племени, главным божеством.

В деловом языке причастие часто употребляется со следующими словами: приложение, спецификация, договор, организация, счет и др.

Читать еще:  Периодичность текущего ремонта многоквартирного дома

Часто встречающиеся речевые обороты

Единственное число

Приложение к договору

Приложение – существительное среднего рода (оно), в зависимости от падежа выбираем правильный вариант окончания для причастия.
Им. Это приложение (что?), являющееся неотъемлемой частью договора.
Рд. В перечне документов нет приложения (чего?), являющегося неотъемлемой частью договора.
Дт. Согласно приложению (чему?), являющемуся неотъемлемой частью договора.
Вн. Я впервые вижу приложение, являющееся неотъемлемой частью договора.
Тв. Свое решение суд обосновал приложением (чем?), являющимся неотъемлемой частью договора.
Пр. На переговорах речь шла о приложении (о чём?), являющемся неотъемлемой частью договора.

Спецификация к договору

Спецификация – существительное женского рода (она), в зависимости от падежа выбираем правильный вариант окончания для причастия.
Им. Эта спецификация (что?), являющаяся неотъемлемой частью договора, не была подписана.
Рд. В папке нет спецификации (чего?), являющейся неотъемлемой частью договора.
Дт. Согласно спецификации (чему?), являющейся неотъемлемой частью договора.
Вн. Я впервые вижу спецификацию, являющуюся неотъемлемой частью договора.
Тв. Свое решение суд обосновал спецификацией(чем?), являющейся неотъемлемой частью договора.
Пр. На переговорах речь шла о спецификации (о чём?), являющейся неотъемлемой частью договора.

Общество с ограниченной ответственностью

Общество – существительное среднего рода (оно), в зависимости от падежа выбираем правильный вариант окончания для причастия.
Им. ООО “Астория”, являющееся нашим поставщиком, проводит реорганизацию.
Рд. Защита прав ООО “Астория”, являющегося собственником нежилого помещения.
Дт. Выплаты положены ООО “Инвест-строй”, являющемуся акционером нашей компании.
Вн. На ООО “Феникс”, являющееся нашим партнером, подали иск в суд.
Тв. Мы гордимся нашим обществом, являющимся примером для других.
Пр. Статья была написана об АО “Технология”, являющемся лидером на рынке.

Множественное число.

Им. Эти приложения (что?), являющиеся неотъемлемой частью договора.
Рд. В перечне документов нет спецификаций (чего?), являющихся неотъемлемой частью договора.
Дт. Согласно спецификациям (чему?), являющимся неотъемлемой частью договора.
Вн. Я впервые вижу счета, являющиеся вашим доказательством.
Тв. Свое решение суд обосновал приложениями (чем?), являющимися неотъемлемой частью договора.
Пр. На переговорах речь шла о приложениях (о чём?), являющихся неотъемлемой частью договора.

Падёж Настоящее время
Единственное число Множественное число
Мужской род Женский род Средний род
Им. являющийся являющаяся являющееся являющиеся
Рд. являющегося являющейся являющегося являющихся
Дт. являющемуся являющейся являющемуся являющимся
Вн. являющегося; являющийся являющуюся являющееся являющихся; являющиеся
Тв. являющимся являющейся; являющеюся являющимся являющимися
Пр. являющемся являющейся являющемся являющихся
Падёж Прошедшее время
Единственное число Множественное число
Мужской род Женский род Средний род
Им. являвшийся являвшаяся являвшееся являвшиеся
Рд. являвшегося являвшейся являвшегося являвшихся
Дт. являвшемуся являвшейся являвшемуся являвшимся
Вн. являвшегося; являвшийся являвшуюся являвшееся являвшихся; являвшиеся
Тв. являвшимся являвшейся; являвшеюся являвшимся являвшимися
Пр. являвшемся являвшейся являвшемся являвшихся

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите левый Ctrl+Enter.

Словосочетание “неотъемлемая часть договора” давно стало своеобразным юридическим клише*(55), фразой, которую, вне всякого сомнения, можно обнаружить в тексте любого современного договора. В действующем законодательстве эта формулировка легальной трактовки не имеет, привести примеры конкретных арбитражных дел, в которых суть спора сводилась бы именно к трактовке “неотъемлемой части договора”, тоже затруднительно. Попробуем обобщить, какие документы чаще всего квалифицируются как “неотъемлемая часть договора”.

Как уже отмечалось ранее, документ, выражающий содержание сделки, – это не только договор, оформленный путем составления одного документа, но и несколько взаимосвязанных документов, каждый из которых подписывается сторонами. Поэтому существование договора, а также его неотъемлемых частей, содержащихся в отдельных документах, представляется вполне допустимым. Один из наиболее распространенных вопросов, возникающих при оформлении договоров, сводится к тому, нужно ли неотъемлемые части договора сшивать или иным образом скреплять вместе с ним. На мой взгляд, делать это не требуется. Прошивка страниц самого договора является дополнительным (необязательным) требованием к его оформлению, точно так же и скрепление иных документов совместно с договором необязательно. Тем более что этих документов может еще не быть к моменту заключения самого договора. Так, чаще всего неотъемлемой частью договора становятся дополнения или дополнительные соглашения к нему. Как правило, они направлены на уточнение и (или) изменение первоначально согласованных сторонами договорных условий и составляются позднее, чем сам договор.

Читать еще:  Сроки применения дисциплинарного взыскания к работнику

Какие документы следует считать неотъемлемыми частями договора решают только сами контрагенты. Пожалуй, к неотъемлемым частям договора относятся любые документы, составляемые как в момент заключения, так и в процессе исполнения договора. Среди них можно назвать приложения к договору, технические задания на выполнение работ (оказание услуг), спецификации и товарные накладные, акты сверки взаиморасчетов (если они представляют собой выбранную сторонами форму расчетов по договору), смету, счет (инвойс), кадастровый план земельного участка в договоре аренды и проч. Для договоров страхования неотъемлемой частью могут выступать правила страхования соответствующего вида, принятые, одобренные или утвержденные страховщиком или объединением страховщиков (ст. 943 ГК РФ).

В любом случае квалификация документа как неотъемлемой части какого-либо договора должна содержаться непосредственно в тексте как данного договора, так и того документа, который является неотъемлемой частью договора (путем указания на номер и дату соответствующего договора). Причем такие документы могут подписываться как обеими сторонами, так и лишь одной из сторон договора. Например, в тексте договора аренды стороны обусловили право арендодателя в одностороннем порядке пересматривать размер арендной платы (п. 3 ст. 614 ГК РФ). Арендатор, подписав договор с таким условием, принял на себя обязательство соглашаться с информацией арендодателя об изменении арендной платы. Следовательно, уведомление арендодателя, направленное арендатору, будет неотъемлемой частью договора аренды. Но это документ односторонний, подписи арендатора на нем не требуется.

Должны ли неотъемлемые части договора содержать его существенные условия? Ответ опять же зависит от намерений сторон. Например, акт сдачи-приемки работ в договоре подряда не определяет существенные условия данного договора, он является документом, которым оканчивается исполнение договора. Тем не менее, нет препятствий к тому, чтобы стороны объявили данный документ неотъемлемой частью договора подряда, указав об этом в самом тексте договора*(56). Возможна и обратная ситуация. Допустим, неотъемлемой частью договора поставки сторонами названа накладная на отпуск товара, в ее тексте согласованы такие договорные условия, как наименование, количество, цена товара. Если в накладной указана ссылка на дату и номер договора, а товар по ней принят покупателем, совместно эти обстоятельства свидетельствуют о том, что обязательства по поставке товара воплощаются и в договоре, и в накладной*(57).

Разница между понятиями “приложение к договору” и “дополнительное соглашение (дополнение) к договору” есть, но она, на мой взгляд, в ряде случаев является несущественной. Приложение к договору уточняет или более подробно раскрывает содержание договорных условий. Допустим, в договоре подряда назван лишь предмет выполняемых работ, а в приложении к договору дается техническое задание уже развернутого содержания или в приложении приводится смета, перечисляющая и виды работ, и их стоимость. Дополнительное соглашение к договору направлено на изменение ранее согласованных договорных условий. Не случайно в тексте многих дополнительных соглашений содержится следующая фраза: “Во всем, что не предусмотрено в настоящем дополнительном соглашении, продолжают действовать условия договора без изменений и дополнений”.

Найти нужное отделение Бинбанка на карте:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *